Általános Szerződési Feltételek

Cégformánk: R pont BEMUTATÓTEREM Egyéni Cég
C.T.: Szűcs Mihály egyéni vállalkozó

1. Általános információk:

Az alábbi feltételek minden az R PONT. által forgalmazott termékre, rendszerre és szolgáltatásra vonatozik. Az R PONT BEMUTATÓTEREM. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF feltételeinek bárminemű megsértése esetén a szerződést érvénytelennek tekintse, annak további jogi következményeitől magát mentesítse.

2. Termékek és szolgáltatások:

Termékkínálatunk folyamatos korszerűsítés alatt áll. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások eszközlésére amennyiben az az alapvető terméket / működést negatívan nem befolyásolja.

3. Árak:

Minden ár az R PONT BEMUTATÓTEREM ben történő átvétellel érvényes. Áraink tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot azok módosítására a mindenkori árfolyamok és alapanyag árak változásának függvényében. A végső eladási ár a megrendelés visszaigazolásakor illetve szerződés megkötésekor kerülnek meghatározásra. Az érvényes munkadíjak a szolgáltatás igénybevételekor-, a szállítási díjak a termékek átadásakor kerülnek meghatározásra. Az áru ellenértékét és az ehhez kapcsolódó fizetési feltételeket a Vevő részére kiállított számla tartalmazza. A számla – vagy számlák – maradéktalan kifizetéséig a termék (ek) és rendszer (ek) a R PONT BEMUTATÓTEREM tulajdonát képezi. Amennyiben a Megrendelő a számla – vagy számlák – kifizetésével több mint 1 héttel késik az R PONT BEMUTATÓTEREM a 10. pontban leírtak szerint jogi útra tereli követelését.

4. Szállítási- és kivitelezési határidők:

A megrendelés visszaigazolásakor érvényes szállítási és kivitelezési határidők az éppen aktuális leterheltség függvényében módosulhatnak. Amennyiben a határidők várhatóan több mint 5 munkanappal meghaladják a megrendelés visszaigazolásában szereplőket, arról a Vevőt a határidő lejárta előtt tájékoztatjuk. Sikertelen házhozszállítás esetén a R PONT BEMUTATÓTEREM a szállítás költségeire jogosult. A Vevő köteles az áru átvételekor azokat szemrevételezni, sérülések esetén azokat a helyszínen haladéktalanul jelezni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, úgy a szállítás hiánytalanul teljesítettnek minősül. Szállítás közbeni sérüléseket a R PONT BEMUTATÓTEREM csak saját eszközeivel történt házhozszállítása esetén köteles ellentételezni. Az áru átvétele után keletkezett sérülésekért az R pont BAMUTATÓTEREM nem vállal felelősséget.

5. Megrendelés menete és előleg kezelése:

Megrendelésnek minősül az R PONT BEMUTATÓTEREM árajánlatának a Vevő részéről történő írásos visszaigazolása, szerződés vagy megállapodás, valamint az ajánlatban szereplő termékek, rendszerek vagy szolgáltatások ellenértékének 20 – 50 %-os megfizetése előlegként. Ezek megtörténte után az R PONT BEMUTATÓTEREM írásban vagy szóban visszaigazolja a megrendelést megjelölve annak szállítási határidejét. A Megrendelésben szereplő termékek vagy rendszerek ellenértékének maradéka azok átvételekor esedékes. Amennyiben a Vevő a megrendelés és az áruátvétel közötti időszak alatt megrendelését visszavonja, úgy az R PONT BEMUTATÓTEREM az alábbi kötbér rendszert alkalmazza:

1. 2 m.napon belüli lemondás esetén az előleg 50 %-a visszafizetésre kerül.
2. 2 m.napon túli lemondás esetén az előleg NEM kerül visszafizetésre.

Amennyiben az R PONT BEMUTATÓTEREM hibájából vagy hanyagságából a Megrendelés teljesítése meghiúsul, úgy a Vevőt az előleg jegybanki alapkamattal növelt összege illeti meg. A Vevő ilyen esetben további kötbérre érvényesítésére nem jogosult. Garanciális visszatartást az R PONT BEMUTATÓTEREM nem fogad el. A kivitelezéssel összefüggő anyag és munkadíjjak megfizetése beüzemelés és átadáskor – számla ellenében - készpénzben történik. Egyes esetekben – előre írásban rögzítve – átutalással fizethető.

6. Garanciális feltételek:

Az R pont BAMUTATÓTEREM által forgalmazott termékekre és rendszerekre az árajánlatban foglalt garanciális határidőkkel vállal garanciát. Amennyiben ez nem szerepel külön az árajánlatban, akkor az 1 Éves Garanciát vállalja. Az R PONT BEMUTATÓTEREM köteles a sérült vagy hibás termékeket kijavítani vagy kicserélni. Amennyiben a termék javítható úgy azokra a javítás elvégzése után az új termékekre vonatkozó garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a sérülések nem befolyásolják a termék vagy az abból kiépített rendszer működését, úgy közös megegyezéssel kialkudott mértékű kedvezményre jogosítják a Vevőt. A garancia érvényesítésével összefüggő minden költség – munkadíj, szállítás, javítási költség az R PONT BEMUTATÓTEREM -t terheli. A garanciális javítások vagy cserék idején keletkezett elmaradt hasznok és előnyök érvényesítésére a Vevőnek nincs lehetősége.

7. A garancia elvesztése:

A Megrendelő a termékek és rendszerek garanciára vonatkozó jogát teljes egészében elveszíti,

• a termékek nem rendeltetésszerűen tárolása, használata vagy szerelése esetén
• a termékek és rendszerek nem az R PONT BEMUTATÓTEREM szakemberei – vagy az R PONT BEMUTATÓTEREM által nem-jóváhagyott szakemberek – által történő szerelése vagy kiépítse esetén. A rendszerek üzembe helyezését csak az R PONT BEMUTATÓTEREM szakemberei – vagy az R PONT BEMUTATÓTEREM által jóváhagyott szakemberek – végezhetik.
• Szakszerűtlen szerelés esetén, különösképpen, ha:
  - A szerelés miatt Hibás működésű a termék
  - Csővezeték rendszer lágyforrasztással történő kiépítése esetén
  - Ha a csővezetéken kívüli egységeken – kollektorok, tárolók, gépészeti egységek – nyomáspróbát végzetek.
  - Nem megfelelő csőhéj szigetelés alkalmáza esetén
  - Rendszer elemeinek utólagos megbontása vagy cseréje esetén
  - Vezérlés beállításában illetve a hidraulikai jellemzőkben történő beavatkozás esetén.
• Ha a hiba bejelentése után az R PONT BEMUTATÓTEREM szakembereinek nincs módja szemrevételezésre, javításra.
• Legalább 1 évenkénti felülvizsgálat elmulasztása esetén.

8. A Rendszergarancia:

Az R PONT BEMUTATÓTEREM az általa kiépített rendszerek működésére 2 év rendszergaranciát biztosít. A garancia az egész rendszer elemeinek együttműködésére és a várható átlag hozamra vonatkozik. Amennyiben a rendszer elemei közül bármelyiket a Vevő más beszerzési forrásból biztosítja azzal a Rendszergarancia automatikusan elvész. Más – nem R PONT BEMUTATÓTEREM.-től vásárolt rendszerek felújítására vagy javítására a Rendszergarancia nem érvényes.

9. Szellemi tulajdon védelme:

Minden műszaki dokumentáció, a rendszer terve, dokumentáció és használati- és szerelési útmutató szerzői jogának birtokosa az R PONT BEMUTATÓTEREM azokat harmadik fél részére átadni csak az R PONT BEMUTATÓTEREM írásos engedélyével lehet. Ebből fakadóan a megrendeléssel egyidejűleg a Vevő elfogadja, hogy a rendszer kiépítése alatt és a beüzemelés elött azt külső szakértő nem véleményezheti; külső szakértő véleményezése alapján történő fizetés megtagadás egyoldalú - Vevő oldali - szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a rendszer beüzemelésre és bemutatásra került úgy a Vevő nem tagadhatja meg annak átvételét. A számlák teljes kifizetéséig a rendszer illetve termékek az R PONT BEMUTATÓTEREM. tulajdonát képzik.

10. Szerződéstől történő elállás:

A Megrendeléstől a Vevőnek az 5. pontban található feltételek mellett lehet elállni. Késedelmes fizetés esetén az R PONT BEMUTATÓTEREM. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérre jogosult. Amennyiben a számlák esedékességét 1 héttel meghaladóan sem történik meg azok kiegyenlítése, úgy – tulajdonjogával élve – az R PONT BEMUTATÓTEREM jogosult az általa kiszállított vagy tőle megvásárolt termékek visszaszállítására az Vevő költségén. Amennyiben ezt a Vevő megtagadja, úgy az R PONT BEMUTATÓTEREM sikkasztás bűncselekményének alapos gyanújával büntetőjogi feljelentést tesz.

11. Vitás Ügyek problémamegoldása

Vitás esetekben Vevő és Eladó kiköti a Somogy megyei Bíróság illetékességét, ill. a mindenkor erre hivatott kaposvári békéltető testületek és Fogyasztóvédelmi felügyelőség kizárólagosságát.